+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор со строителями

Срок начала работ: Срок завершения работ: После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Указанная цена является окончательной и может быть изменена только по письменному соглашению сторон.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как Правильно рассчитываться со строителями? Рассказываю этапы оплаты строителям за ремонт квартиры

Договор подряда (ремонтно-строительные работы)

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: Стоимость работ и порядок расчетов 2. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях: Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации.

Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата работ производится в следующем порядке: Оплата черновых материалов производится в следующем порядке: Оплата транспортных расходов производится в следующем порядке: В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку отделочных материалов и оборудования, Подрядчик, перед началом выполнения очередного этапа работ, вправе потребовать от Заказчика авансовый платеж в размере полной стоимости материалов или поборудования, необходимых для выполнения данного этапа работ.

Расчеты за выполненные работы и компенсация стоимости материалов и оборудования производятся Заказчиком любым не запрещенным законом способом.

Обеспечение строительства материалами и оборудованием 3. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ черновыми материалами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. По соглашению сторон, Подрядчик может принять на себя обязательства полностью или частично обеспечить работы необходимыми декоративными материалами и оборудованием.

По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа.

Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за: Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажут, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ 4. Сроки выполнения работ по настоящему договору определены сторонами: Начало работ: Окончания работ: В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п.

Любое изменение сроков выполнения работ за исключением пункта 4. Сдача-приемка выполненных работ производится поэтапно в соответствии с порядком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Конечный акт сдачи-приемки оформляется после полного выполнения работ, указанных в смете и в дополнительных соглашениях, и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 трех календарных дней после получения им сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего этапа работ или объекта.

Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения Подрядчиком.

После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно. В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания. В случае, если в течение 5 пяти рабочих дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ п.

Заказчик не представил перечень недостатков подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы.

В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору. Права и обязанности подрядчика 5. Подрядчик обязуется: Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ 5.

Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями; 5. Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору.

Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории объекта в ходе выполнения работ на объекте. Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами подъезд, лифт.

Вывезти в течение 3 трех календарных дней со дня подписания акта о сдаче-приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.

Незамедлительно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования.

Незамедлительно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно.

Устранить недостатки, за которые несет ответственность Подрядчик, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации. Получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Подрядчик имеет право: Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. По своему усмотрению привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Приостановить выполнение работ при неполучении в течение 5 пяти рабочих дней от Заказчика ответа на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам.

Выполнить работы по настоящему Договору досрочно. Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества Заказчика, оказавшегося у Подрядчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы. Права и обязанности заказчика 6.

Заказчик обязуется: Подготовить помещение для производства ремонтных работ: Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект в течение всего срока проведения работ. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее вольт, а также возможность использования горячего и холодного водоснабжения.

Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора. Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика.

После получения устного по телефону сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией.

Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования проекта. Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

Заказчик имеет право: Заказчик вправе отказаться от приемки работ только в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 трех рабочих дней, с момента получения устного по телефону сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.

Не оплачивать простой Подрядчика в случае приостановки работ по причинам, указанным в п. Ответственность сторон 7. Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за свою собственную работу.

Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи, а так же за материалы и оборудование, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ.

В случае оставления на объекте Заказчиком или третьими лицами материалов, оборудования и иного имущества, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика или третьих лиц вывоза оставленного имущества с объекта или заключения договора ответственного хранения такого имущества с Подрядчиком на платной основе.

В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба повреждения установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а так же третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб.

Возмещение ущерба производится Подрядчиком в денежной или натуральной форме в течение 30 тридцати дней с момента подписания акта, фиксирующего степень нанесенного ущерба, или с момента получения Подрядчиком претензии, оформленной Заказчиком в письменной форме.

В случае нарушения сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается на срок, согласованный сторонами.

Форс-мажор 8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать.

К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: При наступлении указанных в п. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

В случаях, предусмотренных в п. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 шести календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора. Разногласия 9. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров.

В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как грамотно заключить договор строительного подряда (нюансы, образец)

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: Стоимость работ и порядок расчетов 2. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях: Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект.

Договор на проведение ремонтно-строительных работ . принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные.

Договор на строительные работы

Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон 5. Подрядчик обязан: В связи с технологической необходимостью поверхности медленно сохнут и т. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора. В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику, возместить ущерб, как пострадавшей Стороне. Своевременно обеспечивать работы необходимыми расходными и отделочными материалами по предварительной договоренности с Заказчиком. Заказчик обязан:

Пример договора на ремонтно-отделочные работы

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий.

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Папа мастер! Такая востребованность данной специализации практически не теряет своих позиций даже в кризис. Договор на строительство — основа сотрудничества Договор на выполнение строительных работ является документом, согласующим отношения заказчика и исполнителя. Он обязует подрядчика выполнить все работы, а предприятие, заказывающее услугу, — оплатить все затраты по объекту и саму работу. Таким образом, такой документ должен включать в себя: В его роли может выступать сам объект застройки, то есть, какое-то здание или реконструкционные изменения уже существующей постройки.

Составляем договор подряда на строительные работы

Четкое описание виды, объем и содержание работ, для выполнения которых заключен договор. Сроки выполнения работ Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Кожевникова Екатерина Сергеевна Юрисконсульт, практикую с года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП. Дополнительные условия Следующие моменты прописываются в договоре по желанию заказчика.

Вы решили заключить договор строительного подряда, но не знаете, какие условия в него включить, чтобы соблюсти все требования.

Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист. Предмет договора 1.

Все эти работы объединяет один неизбежный момент — необходимость прибегать к услугам строительных компаний. Как правильно выбрать строительную компанию или бригаду, архитектурное или проектное бюро; грамотно оформить свои отношения с этой организацией; максимально защитить свои интересы и избежать конфликтов и судебных разбирательств? На эти и многие другие вопросы я постараюсь ответить в этой статье, в основу которой положен личный опыт общения со строителями — как в качестве заказчика, так и в качестве инженера-строителя и инженера-эксперта по загородному строительству. Большинства случаев обращения к экспертам, адвокатам и судьям можно было бы избежать, если бы заказчики загородного строительства, во-первых, чётко знали свои права, во-вторых, умели правильно и грамотно оформить отношения с подрядчиками, в-третьих, обязательно осуществляли контроль подрядчиков на всех этапах строительства. Выбор строительной фирмы Вы только купили участок, и вам предстоит полный цикл строительства?

Советы юриста:

Смета Договор, по которому гражданин нанимает другого гражданина или фирму для оказания услуг, считается договором бытового подряда и регулируется главой 37 ГК РФ, а также Законом о защите прав потребителя. По сути, она будет являться договором строительного подряда, со всеми вытекающими последствиями. Если для ремонта в квартире привлекается строительная фирма в статусе ООО, то договор от её имени может подписать директор, либо человек, на имя которого выдана доверенность на право заключения договора. Когда за ремонт берётся индивидуальный предприниматель неважно, с бригадой или единолично , то договор со стороны исполнителя работ подписывает сам ИПэшник. Чтобы подтвердить свой предпринимательский статус, он может показать заказчику паспорт и свидетельство о регистрации ИП. Если же владелец квартиры нанимает бригаду, не имеющую юридического статуса, то договор от её имени подписывает лидер команды прораб или бригадир как физическое лицо.

По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в следующих помещениях здания по адресу: Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных Заказчиком в виде установленного оборудования, отделки и тому подобные улучшения именуются далее "Объект договора" или "Объект". Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненную Подрядчиком работу.

Комментарии 12
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Беатриса

    Не ведитесь на этого дол.а, он рекламирует себя и не помогает вам

  2. thillengmo

    Это же очевидно.У вас у власти банда ёб.х!

  3. Еремей

    Надеюсь все понимают, для чего это

  4. Архип

    Вполне нормальное поведение бригадира ОПГ! Полная безнаказанность порождает такую уродливую структуру которая по недоразумению называется патрульная полиция!

  5. Егор

    Что делать? Лучше вырубить и уйти а иначе всё

  6. Казимир

    Записывать, записывать! Тема интересна!

  7. Дина

    Добрый день живу село Великий Дальник 4 км от двух столбов . Если вы сможете таким вопросом заняться и добиться земли от нашей сель рады то я вас с радостью найму как юриста . Это то что за пай земли . И второй вопрос мы писали заявления на выделения участка как для молодой семьи для постройки своего дома . Нам сказали найти землю и мы вам выделим землю . Как для молодой семьи уже на очереди стоим 14 лет уже и семья не такая молодая . Я землю нашёл свободную ну как всегда кучу отмазок мол столб стоит высоковольтный и так дальше а через 6 лет эту землю местному выдали и столб не мешал и так дальше .

  8. Эмилия

    Или когда он их должен подписать?

  9. Марфа

    Так это чистой воды персональные данные. И пахнет сбором и обработкой. Где то в документе будет стоять пункт о согласии. Я не рекомендую этого делать.

  10. enetocal

    Я законопослушный гражданин,ездил на ваз 2115, на ремонт уходило много денег,продал, пересел на бляху и почувствовал себя человеком,а теперь нужно за растаможку отдать целый ваз2115 ето уму не постежимо.

  11. madoli

    Начали снимать на другую камеру? Звук вроде тот же

  12. inesthrif

    За видео спасибо. Старайтесь НЕ надевать одежду в мелкий рисунок при съёмке роликов.